zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016
Data publikacji: 29 maja 2020 Poziom podobieństwa: 45% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, zaliczka -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, zaliczka, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 43% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, zapłata, pracownik powoda
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 28 grudnia 2017
Data publikacji: 18 czerwca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, dostawa, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wykonanie umowy, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 9 maja 2014
Data publikacji: 29 maja 2014 Poziom podobieństwa: 42% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, oświadczenie, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 18 października 2022
Data publikacji: 15 czerwca 2023 Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia, zapłata kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2016
Data publikacji: 29 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu, ryzyko
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 1 czerwca 2022
Data publikacji: 29 stycznia 2024
Istotność:
Poziom podobieństwa: 41% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 29 września 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, dłużnik, żądanie miarkowania kary umownej, oddalenie roszczenia o zapłatę, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 18 lutego 2014
Data publikacji: 30 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 40% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Krakowie
Data orzeczenia: 7 kwietnia 2016
Data publikacji: 8 grudnia 2022 Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 14 lutego 2014
Data publikacji: 16 kwietnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 21 września 2017
Data publikacji: 9 marca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 39% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie umowy, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 28 lutego 2018
Data publikacji: 18 maja 2018 Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, warunek ogólny umowy, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 28 maja 2013
Data publikacji: 19 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni
Data orzeczenia: 13 września 2019
Data publikacji: 26 stycznia 2021 Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, praca dodatkowa, wartość umowy, opóźnienie, wykonanie prac remontowych, odstąpienie od umowy, transza, pieczęć, działalność gospodarcza, faktura zaliczkowa, montaż, oświadczenie o odstąpienia, opuszczenie budowy, gładź na ścianach, instalacja hydrauliczna, odcisk, adres, pełnomocnik, umowa o wykonanie prac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 29 marca 2017
Data publikacji: 27 kwietnia 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, powodu wzajemnego, kwartał, odstąpienie od umowy, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie umowy, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, naliczona kara, powództwo główne
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 4 lutego 2016
Data publikacji: 9 czerwca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, koszula, dostawa, pozwany, trzęsienie ziemi, umundurowanie, termin dostawy, zlecenie, rozwiązanie umowy, zamówienie cząstkowe, zwłoka, wartość, odstąpienie od umowy, naliczanie kary umownej, partia, opóźnienie, część umowy, zastrzeżenie kary umownej, zamówienie publiczne, produkcja
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 15 lipca 2016
Data publikacji: 26 sierpnia 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 38% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kolano, kara umowna, dostawa, towar, umowa dostawy, pozwany, rura, protokół odbioru, dostawca, szew, inwestor, odbiór jakościowy, zaliczka, wykonanie zobowiązania, zwrot zaliczki, złożone zamówienie, miarkowanie kary umownej, towar zgodny, odstąpienie od umowy, certyfikat
Zobacz» |