Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

zamówienia publiczne

członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, zaprojektowanie i wybudowanie, podstawa programu, umowa realizacyjna, solidarna odpowiedzialność, konsorcjum firmy, spółka cywilna, realizacja inwestycji, umowa o roboty budowlane, dostawa i montaż, montaż parapetów, pogotowie, zamówienie publiczne, strony konsorcjum, stosunek zewnętrzny, pozwany, oferta

zamówienia publiczne

członek konsorcjum, lider konsorcjum, umowa konsorcjum, umowa realizacyjna, zaprojektowanie i wybudowanie, uczestnik konsorcjum, solidarna odpowiedzialność, umowa ustna, podstawa programu, umowa pisemna, spółka cywilna, umowa o roboty budowlane, podwykonawca, pozwany, robota dodatkowa, siedziba, wynagrodzenie, protokół odbioru prac, strona powodowa, pogotowie

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, dłużnik powódki, wierzytelność, partner konsorcjum, pozwany, zmiana lidera, zamówienie publiczne, dokonanie zajęcia, podzielność świadczenia, umowa spółki, podwykonawca, faktura, nakaz zapłaty, komornik sądowy, obowiązek lidera konsorcjum, postanowienie o zajęciu wierzytelności, solidarność członków, pozwana gmina, przelew

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, działalność lecznicza, prawo zamówień publicznych, szpital, należność, zmiana wierzyciela, zawarcie umowy konsorcjum, wierzytelność, produkt leczniczy, członek konsorcjum, wierzyciel, przyjmowanie i księgowanie, potwierdzenie salda, ustawa o działalności, windykacja, przetarg, pozwany, prowadzenie monitoringu

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, działalność lecznicza, członek konsorcjum, zmiana wierzyciela, ustawa o działalności, produkt leczniczy, wierzyciel, lider konsorcjum, solidarność wierzycieli, dostawa leków, wierzytelność, płyn infuzyjny, zawarcie umowy konsorcjum, obrót wierzytelności, przepis w sytuacji, pozwany, solidarność, umowa ze szpitalem, zakład opieki zdrowotnej, podmiot

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, solidarność czynna, członek konsorcjum, solidarność, umowa o roboty budowlane, wspólnik spółki cywilnej, legitymacja czynna, prawo zamówień publicznych, umowy wykonawcze, faktura, kara umowna, lider konsorcjum, nota księgowa, wierzyciel, współuczestnictwo jednolite, wyrok wstępny, nota odsetkowa, inwestor, protokół odbioru końcowy

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, uczestnik konsorcjum, współuczestnictwo konieczne, lider konsorcjum, kontrakt, partner konsorcjum, robota dodatkowa, spółka komandytowa, poprawa gospodarki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skład konsorcjum, zadanie, sprawa w charakterze powodów, udzielenie zamówienia publicznego, umowa realizacyjna, legitymacja czynna, współuczestnictwo materialne, pozwane miasto, prawo zamówień publicznych

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, produkt leczniczy, konto wykonawców, uczestnik konsorcjum, złożenie faktury, prawo zamówień publicznych, sprzedaż produktu, członek konsorcjum, lider konsorcjum, faktura, dzień zawarcia umowy, dzień zapłaty, towar, zapłata należności, przetarg, sprzedaż, faktura vat, należność, pełnomocnik konsorcjum, udzielenie zamówienia

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, działalność lecznicza, zmiana wierzyciela, uczestnik konsorcjum, ustawa o działalności, prawo zamówień publicznych, samodzielny publiczny zakład opieki, wierzytelność, lider konsorcjum, publiczny zakład opieki zdrowotnej, dostawa, pozwany szpital, przetarg, członek konsorcjum, przyjmowanie i księgowanie, wierzyciel, powodowa spółka, postępowanie przetargowe, podmiot, udzielenie zamówienia

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, robota dodatkowa, członek konsorcjum, skład konsorcjum, współuczestnictwo konieczne, praca dodatkowa, umowa spółki cywilna, podmiot wchodzący w skład, umowa główna, zobowiązanie sądu, lider konsorcjum, dzień ogłoszenia upadłości, umowa z dniem, kosztorys, legitymacja czynna powodów, majątek wspólny wspólników, pozew, syndyk, treść umowy konsorcjum, wykazanie legitymacji

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, wykonawca zastępczy, pozwany, lider konsorcjum, zawarcie umowy konsorcjum, członek konsorcjum, gmina, odstąpienie od umowy, solidarna odpowiedzialność, sala sportowa, budowa, przejęcie obiektów, zawinienie w opóźnieniu, zamówienia publiczne, wykonanie inwestycji, kara umowna za zwłokę, podwykonawca, temperatura w hali, nieterminowe wykonanie umowy, zamiar przejęcia

zamówienia publiczne

uczestnik konsorcjum, umowa konsorcjum, produkt leczniczy, zmiana wierzyciela, lider konsorcjum, dzień zapłaty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, wierzyciel, umowa o współpracy, zakład opieki zdrowotnej, czynność prawna, przepis w sytuacji, pozwany szpital, wierzyciel zakładów, przetarg nieograniczony, pozwany, wykonana dostawa, powodowa spółka, publiczny zakład opieki

zamówienia publiczne

członek konsorcjum, wierzytelność, umowa konsorcjum, pozwana gmina, zajęcie wierzytelności, wierzyciel, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, dokonane zajęcie, pozwany, dłużnik zajętej wierzytelności, umowa z dniem, jedyny wierzyciel, depozyt sądowy, całość wynagrodzenia, obowiązek wynikający z zajęcia, boisko, wójt, wezwanie komornika, wykonanie umowy

zamówienia publiczne

dzień zapłaty, umowa konsorcjum, członek konsorcjum, produkt medyczny, działalność lecznicza, prawo zamówień publicznych, umowa dostawy, przetarg, produkt leczniczy, zmiana wierzyciela, lider konsorcjum, wspólne przedsięwzięcie, dostawa produktów, kwota, wspólne ponoszenie ryzyka, placówka medyczna, umowa sprzedaży, heparyna, dostawca, pozwany

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, prawo zamówień publicznych, działalność lecznicza, lider konsorcjum, zmiana wierzyciela, oferta, ustawa o działalności, produkt leczniczy, postępowanie przetargowe, zawarcie umowy konsorcjum, transakcja handlowa, czynności prawne, dostawa, publiczny zakład opieki zdrowotnej, nieważność, szpital, wierzyciel, należność, wierzytelność

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, członek konsorcjum, kontrakt, wierzytelność, usługodawca, udzielenie gwarancji, beneficjent, gwarant, podwykonawca, konsorcjum firmy, odpowiedzialność solidarna, przedsiębiorca, gwarancje kontraktowe, generalny dyrektor, partner, wniesienie zabezpieczenia, należyte wykonanie umowy, umowa gwarancji, prawo zamówień publicznych, dostawca

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, umów konsorcyjnych, węzeł, reprezentacja konsorcjum, stadium projektu, stosunek zewnętrzny, opracowanie, lider konsorcjum, uczestnik konsorcjum, udzielenie zamówienia, budowa drogi ekspresowa, wykonanie i dostarczenie, członek konsorcjum, prawo zamówień publicznych, południowa obwodnica, odcinek południowy, charakter powoda, dodatkowa praca projektowa, odcinek drogi ekspresowej, legitymacja

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, lider konsorcjum, porozumienie wykonawcze, podwykonawca, prace projektowe, zakład karny, partner konsorcjum, kara umowna, pozwany, przetarg, podział robót, powiat, obiekt, grupa inwestycyjna, umowa ramowa, zakres roboty, oferta, część kontraktu, areszt śledczy, warunki umowy

zamówienia publiczne

umowa konsorcjum, uczestnik konsorcjum, lider konsorcjum, zmiana wierzyciela, zakres pakietu, skarżąca spółka, izba, zawarcie umowy konsorcjum, czynność prawna, wierzyciel, dostawa, udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenie oferty, unieważnienie, produkt, umowa przetargowa, wspólne ubieganie, skarga, usta, wierzytelność

zamówienia publiczne

uczestnik konsorcjum, umowa konsorcjum, zmiana wierzyciela, lider konsorcjum, prawo zamówień publicznych, szpital, wierzyciel, działalność lecznicza, umowa o współpracy, ustawa o działalności, udzielenie zamówienia publicznego, ustęp, publiczny zakład opieki zdrowotnej, obrót wierzytelności, należność, zapłata, produkt leczniczy, wierzytelność, nieważność, paragraf