Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

kara umowna

potrącenie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, odbiór końcowy, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, protokół odbioru, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna

kara umowna

przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania, szkic

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, naliczenie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata kary

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, montaż balustrady, balustrada tarasu, pozwany, realizacja umowy, pozwana kara umowna, umowa, zakup materiałów niezbędnych, dzień opóźnienia, zakończenie roboty, cele służbowe, dostawa materiałów, miarkowanie kary umownej, opóźnienie w realizacji, realizacja prac, termin zakończenia, dojazd, piaskowanie, powódkę kary, w zamian

kara umowna

kara umowna, odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej, robota budowlana

kara umowna

powodu wzajemnego, kwartał, odstąpienie od umowy, gwarancja, teren, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, gwarancja ubezpieczeniowa, harmonogram rzeczowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, gwarant, opóźnienie w usunięciu, usunięcie uchybień, opóźnienie w wykonaniu umowy, powództwo wzajemne, powództwo główne, naliczona kara umowna, praca saperska, potrącenie

kara umowna

kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, budowa, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie robót budowlanych, przekazanie terenu budowy, naliczona kara, winda

kara umowna

kara umowna, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, wykonanie przedmiotu umowy, kolektor, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty, niesprzyjający warunek atmosferyczny, dziennik budowy, sposób zasilania, przyczyna opóźnienia, podwykonawca

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, przedmiot umowy, teren stacji, zasilanie w energię elektryczną, stałe zasilanie, potrącenie, brak zasilania, pozwany, dokumentację powykonawczą, gazociąg, budowa, nota, wartość kontraktów, miarkowanie kary umownej, teren budowy, odbiór techniczny, linia, liczba dni opóźnienia, kontener

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, dzień zwłoki, potrącenie, przedmiot zlecenia, naliczona kara, transakcja handlowa, odbiór końcowy, wprowadzenie na budowę, przedmiot umowy, protokół odbioru, pozwany, zapłata kary, wykonanie pracy, parking dla samochodów osobowych, usunięcie wady, powodu kara, kierownik budowy, rażące wygórowanie, podwykonawca inwestycji

kara umowna

kara umowna, dostawa mebli, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy, naliczanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, potrącenie, odbiór robót, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru, protokół odbioru robót

kara umowna

kara umowna, aneks, zapłata kary umowna, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy, umowny termin zakończenia robót, wykonanie roboty, usuwanie usterki

kara umowna

kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia, nienależyte wykonanie prac, opóźnienie w wykonaniu umowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, faktura, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, realizacja przedmiotu, jednostkowe zamówienie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, instalacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram, kaucja

kara umowna

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac, pismo pełnomocnika

kara umowna

dzień opóźnienia, pompa, zbiornik wodny, wynagrodzenie umowne, utrzymanie i obsługa, urządzenie melioracji wodnych, przedmiot zamówienia, protokół, pompownia, utrzymanie i konserwacja, kara umowna za opóźnienie, wojewódzki zarząd, naliczenie kary umownej, e, wysokość kary, harmonogram robót, prawo zamówień publicznych, wykonanie pracy, zapłata kary umowna, postęp