Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka

kara umowna

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy

kara umowna

kara umowna, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych, wykonawca kary umownej

kara umowna

zbiornik, kara umowna, wydanie zbiorników, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, pozwany, umowa, opóźnienie w wydaniu, najem, rozwiązanie umowy, zbiornik na paliwo, wykonanie zobowiązania, rodzaj zbiornika, nienależyte wykonanie, opóźnienie, czynsz dzierżawny, litr, dłużnik, stawka, wezwanie do wydania

kara umowna

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, ugoda, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, robota budowlana, nienależyte wykonanie, prawo budowlane, ustępstwo, siedziba w miejscowości, zapłata kary umowna, szkoda, wierzyciel, przedmiotowa kara umowna, prace budowlane, umowa, dom

kara umowna

kara umowna, odbiór przedmiotu umowy, zakończenie pracy, przedmiot umowy, prace wykończeniowe, inspektor nadzoru, dziennik budowy, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, zakończenie roboty, termin, obiekt, protokół odbioru, odbiór obiektu, zaawansowanie prac, rozpoczęcie czynności odbioru, wpis inspektora nadzoru, potwierdzenie gotowości, odbiór końcowy, pozwany

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy, termin zakończenia prac, nienależyte wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, inspektor nadzoru, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, termin realizacji zadania, zakończenie roboty, wielofunkcyjna hala, wpis do dziennika budowy, hala sportowa, robota budowlana, protokół końcowy odbioru, obiekt wielofunkcyjny, zakończenie pracy, inspektor nadzoru, sauna, nagranie z rozprawy, przedmiot umowy, miasto, umowny termin, ministerstwo sportu i turystyki, końcowy odbiór robót, inspektor nadzoru inwestorskiego

kara umowna

kara umowna, pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie, świadectwo

kara umowna, pozwolenie na budowę, projekt, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa

kara umowna, podwykonawca, opóźnienie, pozwany, umowa, notatka, dziennik budowy, elewacja, termin umowny, protokół odbioru, rusztowanie, realizacja robót, sufit, inwestycja, nienależyte wykonanie, montaż, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, faktura, termin zakończenia

kara umowna

kara umowna, dziennik budowy, pozwany, opóźnienie, umowa o roboty budowlane, możliwość miarkowania kary umownej, prace budowlane, siedziba w miejscowości, aneks, umowa ugody, umowa, dom, sprawa dziennika budowy, opóźnienie w budowie, wykonanie pracy, rażące wygórowanie, zarzut miarkowania kary umownej, wysokość kary umowna, marża, zawarta umowa o roboty

kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, pozwolenie, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, dziennik budowy, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, pozwolenie, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, wykonanie roboty, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa

kara umowna, umowa, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót

kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, redukcja kary umownej, przyczyna opóźnienia

kara umowna, przekazanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, konstrukcja dachu, dziennik budowy, mansarda, zapłata kary umowna, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, plac budowy, wykonanie dachu, opóźnienie, obiekt do odbioru, projekt wykonawczy, przesunięcie, potrącenie, pozwany, przeprojektowanie schodów, przeszkoda w kontynuowaniu robót, docieplenie kominów, wykonanie przedmiotu umowy