wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 1 lutego 2013
Data publikacji: 23 lutego 2013 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, zakończenie robót budowlanych, budowa, opóźnienie, pozwany, potrącenie, termin zakończenia robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, przedmiot umowy, wierzytelność, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, budowa, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 19 stycznia 2017
Data publikacji: 17 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, termin zakończenia, wykonanie roboty, robota budowlana, pozwany, aneks, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, wykonanie roboty, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, budowa
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data orzeczenia: 10 maja 2012
Data publikacji: 8 lutego 2013 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, aneks, termin zakończenia robót, pozwany, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, budowa, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, dziennik budowy, opóźnienie wykonawcy
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 marca 2022
Data publikacji: 18 października 2022
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, termin zakończenia robót, wykonanie roboty, umowa, robota budowlana, pozwany, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, termin zakończenia robót, termin wykonania robót, wykonanie roboty, umowa, robota budowlana, oczyszczalnia, faktyczny dzień, miarkowanie kary umownej, dzień zakończenia robót, pozwolenie wodnoprawne, decyzja i pozwolenie, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary umownej, brak szkody, ściek, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opóźnienie
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 23 września 2016
Data publikacji: 18 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, zakończenie przedmiotu umowy, opóźnienie w zakończeniu, robota budowlana, pozwany, potrącenie, termin zakończenia robót, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, wada, występowanie opóźnień, termin zakończenia robót, data zakończenia, budowa, montaż daszków, usterka, mapa
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 czerwca 2018
Data publikacji: 30 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, powodowy wykonawca, robota budowlana, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, termin zakończenia, nienależyte wykonanie, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, podwykonawca, kanalizacja deszczowa, opóźnienie, powodowy wykonawca, miarkowanie kary umownej, robota budowlana, nawierzchnia asfaltowa, umowa, wykonanie roboty, zakończenie roboty, interwenient, przebudowa sieci wodociągowa, termin zakończenia, impreza rozrywkowa, zakończenie robót i zgłoszenie, front robót, nienależyte wykonanie, pozwany, przebieg robót
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 21 maja 2018
Data publikacji: 20 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, wierzytelność, potrącenie, termin zakończenia przedmiotu umowy, pozwany, robota budowlana -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, wykonanie odcinka, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, pozwolenie na użytkowanie, przyczółek, wierzytelność, potrącenie, miarkowanie kary umownej, termin zakończenia przedmiotu umowy, termin odbioru przedmiotu, pozwany, protokół odbioru przedmiotu umowy, robota budowlana, opóźnienie w dotrzymaniu, decyzja o pozwoleniu, dotrzymanie terminów, studnia, oświadczenie o potrąceniu, podpisanie protokółów
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie
Data orzeczenia: 29 października 2015
Data publikacji: 17 maja 2017 Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, opóźnienie, termin zakończenia robót, aneks, umowa, wykonanie pracy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, front, zakres roboty, zapłata kary umowna
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 22 października 2015
Data publikacji: 18 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, umowa, wykonanie pracy, opóźnienie, nienależyte wykonanie, zakończenie roboty, plac budowy, termin zakończenia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie pracy, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 18 października 2016
Data publikacji: 22 grudnia 2017 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, umowa, budowa, pas drogowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, nawierzchnia, miarkowanie kary, umowa, budowa, kanalizacja deszczowa, oferta, rada budowy, pas drogowy, kanalizacja sanitarna, dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, podbudowa drogi, kolizja z kanalizacją, postępowanie przetargowe, wykonanie umowy, płyta betonowa o grubości, rzędna, wykonanie przedmiotu
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 24 czerwca 2014
Data publikacji: 30 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, potrącenie, pozwany, opóźnienie, wykonanie roboty, wierzytelność, termin zakończenia robót, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, czas nagrania, potrącenie, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 23 września 2014
Data publikacji: 13 stycznia 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, budowa, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zakończenie roboty, termin zakończenia, miarkowanie kary umownej, budowa, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 31 stycznia 2014
Data publikacji: 10 lutego 2014 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, przedmiot umowy, budowa, termin zakończenia robót, nienależyte wykonanie, aneks -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 22 września 2016
Data publikacji: 14 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, opóźnienie, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, plac budowy, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 27 grudnia 2012
Data publikacji: 15 marca 2013 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, aneks, pozwany, umowa, wykonanie roboty, budowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, umowa, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 15 kwietnia 2014
Data publikacji: 21 maja 2014 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, umowa, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, dłużnik, zakończenie roboty -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 12 grudnia 2017
Data publikacji: 19 lutego 2018 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, dzień opóźnienia, umowa, wykonanie pracy, robota budowlana, pozwany, potrącenie, termin zakończenia robót -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, dzień opóźnienia, umowa, wynagrodzenie powodów, wykonanie pracy, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara, kosztorys
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie, dłużnik, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy
|
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 22 listopada 2017
Data publikacji: 29 sierpnia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, robota budowlana, pozwany, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy, przyłącze wodociągowe
|
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 21 lutego 2018
Data publikacji: 12 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, potrącenie, wierzytelność, przedmiot umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, przedmiot umowy, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie
|