Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

potrącenie, kara umowna

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie umowne, umowa, prawo potrącenia, pozwany, potrącenie wierzytelności, robota budowlana, wierzytelność powodów, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności powoda, zapłata kary umowna, zapłata, protokół rozliczenia, ustawowe prawo, wynagrodzenie za wykonane roboty, wzajemna wierzytelność, skuteczne oświadczenie, potrącenie umowne, potrącenie ustawowe

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, dziennik budowy, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, umowa, robota budowlana

potrącenie

kara umowna, umowa, pozwany, odstąpienie od umowy, niezasadne pominięcie, nota, potrącenie kary, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, podczas gdy, operacja księgowa, potrącenie umowne, ostateczne wynagrodzenie, nagranie rozprawy, naliczenie kary umownej, przesłanka potrącenia, wykonanie pracy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, umowa zapisu

potrącenie, kara umowna

kara umowna, podwykonawca, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie

potrącenie, kara umowna

kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, przedmiot umowy, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów

potrącenie

remont pompy, zarzut potrącenia, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, pozwany, remontów podstawowych, naliczenie kary umownej, potracenie, wykonanie remontu, realizacja umowy, umocowanie, zlecenie, wzajemna wierzytelność, wierzytelność możliwa do potrącenia, niedopuszczalny zarzut, zarzut potrącenia wierzytelności, długość opóźnienia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z umowy

potrącenie

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, umorzenie wierzytelności, wierzytelność o zapłatę, wierzytelność powodów, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, potrącenie wierzytelności, dług, zapłata, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, zapłata

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, wymagalność wierzytelności, postaci umorzeń, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, warunek potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, właściwy adresat, umorzenie wierzytelności, nadejście terminu spełnienia świadczenia, lublin, faktura, dopuszczalność potrącenia, doręczenie wezwania do zapłaty, moc wsteczna, zaskarżalność, zapłata, dzień zapłaty, pozwany, umowa handlowa, wzajemność

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność strony, zarzut potrącenia, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dostawa urządzeń, potracenie, wykonanie umowy strony, wierzytelność odszkodowawcza, opóźnienie w wykonaniu umowy, linia produkcyjna, zastrzeżona kara umowna, zapłata, zamontowanie i uruchomienie, płyta warstwowa, kształtownik, blacha stalowa, termin, uruchomienie urządzenia

potrącenie

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, zespół, tuleja, pozwany, faktura, wierzytelność powódki, sprzeciw od nakazu zapłaty, sztuka, oświadczenie o potraceniu, dług, odsetka, procesowy zarzut potrącenia, przedmiot potrącenia, zapłata, należność, własna wierzytelność, skutek potrącenia, zaliczenie zapłaty

potrącenie

potrącenie wierzytelności, czyny niedozwolone, zakaz potrącenia, zadośćuczynienie, ubezpieczyciel, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z czynu, potrącenie z wierzytelności powoda, wymagalność wierzytelności, pozwany, postępowanie likwidacyjne, ogólna pula, zapewnienie efektywności, baza prawna, kluczowy fragment, interes wierzyciela, druga strona, wzajemna wierzytelność, dług, wadliwy dowód

kara umowna

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu, termin

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, propozycją kompensaty, pozwany, faktura vat, faktura, wierzytelność niższa, wierzytelność powodów, wysokość wierzytelności, ilość paszy, sprzedażą tuczników, skutek potrącenia, pismo z dni, przedmiotowe oświadczenie, dowód z przesłuchania strony, powództwo wierzyciela, zapis księgowy, wzajemne umorzenie, opóźnienie, skuteczność potrącenia, grudzień

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, faktura, pozwany, gotówka, samochód, potrącenie wzajemne wierzytelności, dokumentacja księgowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, strona powodowa, wierzytelność strony, określone oświadczenie woli, podniesienie zarzutu potrącenia, księgowa działalności, materialnoprawną podstawę, umorzenie wzajemnych wierzytelności, pełnomocnik, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, zakres umocowania

potrącenie

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, potrącenie wzajemne wierzytelności, towar, uznanie długu, kwestia kosztów procesu, pełnomocnik strony powodowej, sens procesowy, sprzeciw od nakazu zapłaty, złożone oświadczenie o potrąceniu, mocodawca, potrącenie wierzytelności, brak zapłaty, czynność materialnoprawną, zapłata, powodowa należność, treść sprzeciwu, skuteczne potrącenie, stosunek do powoda

potrącenie

oświadczenie o potrąceniu, faktura, faktura vat, pozwany, usługi marketingowe, wierzytelność powodów, oświadczenie o kompensacie, organizacja sprzedaży, wzajemne zobowiązanie, wrzesień, obsługa imprezy, zapłata, projekt budowy, złoty stanie, opracowanie, wzajemna wierzytelność strony, etykieta, zapłata wierzytelności, nakaz zapłaty, sprzeciw

potrącenie

wierzytelność powodów, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, usługa naprawy, mocodawca, wzajemne rozliczenie, prawo właściwe, potrącenie wzajemne wierzytelności, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wzajemna kompensata, skarga kasacyjna, przesłanka potrącenia, pełnomocnik procesowy powoda, należność, strona oświadczenia o potrąceniu, skuteczność potrącenia, faktura, wymagalność wierzytelności powoda, wierzytelność winna